TlačPoštaZväčšiZmenši

Dezinsekcia a deratizácia (vzor zmluvy)

1.3. 2011, 21:58 |  Monika Kiklicová

Z M L U V A

o vykonávaní dezinsekčných a deratizačných prác

uzatvorená podľa § 262 a nasl. Obchodného zákonníka medzi :

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
Zapísaná:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

( ďalej len „ objednávateľ " )

a

Zhotoviteľ :

Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
Zapísaná:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

( ďalej len „ zhotoviteľ " )

II.

Predmet zmluvy

Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z predmetu zmluvy.

Predmetom zmluvy je :

vykonávanie dezinsekčných a deratizačných prác objektu objednávateľa ......... proti švábovitému hmyzu a proti hlodavcom v rozsahu vyhlásenom nariadením Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, najmenej 2 krát ročne,

poradensko – konzultačná a kontrolná činnosť vykonávaná zhotoviteľom bezplatne.

III.

Doba trvania

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

IV.

Cena a platové podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť po ukončení a prevzatí dezinsekčných a deratizačných prác cenu dohodnutú zmluvnými stranami podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vypočítanú nasledovne :

  • ošetrená plocha spolu pri dezinsekčných prácach : ........ m2
  • ošetrená plocha spolu pri deratizačných prácach : ....... m2
  • cena za 1 m2 ošetrenej plochy pri dezinsekcii, vrátane materiálu a práce : 0,33 €
  • cena za 1 m2 ošetrenej plochy pri deratizácii, vrátane materiálu a práce : 0,33 €

K úhrade bude daná spolu suma ........,-€.

Cena dohodnutá v bode 4.2. tejto zmluvy je vrátane DPH.

Cena dohodnutá v bode 4.2. je pevná a nemenná po celú dobu trvania zmluvy.

Zhotoviteľ vystaví formálne a vecne správnu faktúru najneskôr v lehote 10 dní po vykonaní zmluvne dojednaných prác a ich prevzatia objednávateľom.

Formálne a vecne správne vystavená faktúra, spĺňajúca kritéria stanovené príslušným zákonom je splatná v lehote 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

V prípade, že faktúra nebude spĺňať náležitosti uvedené v bode 4.6., objednávateľ je oprávnený uvedenú faktúru vráti zhotoviteľovi do dátumu splatnosti zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s novým termínom splatnosti. V takomto prípade nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou pôvodnej faktúry.

Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru bankovým prevodom na účet zhotoviteľa. Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

V prípade omeškania s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dezinsekčné a deratizačné práce objektu objednávateľa..................., proti švábovitému hmyzu ekologicky čistým prípravkom ..... a proti hlodavcom prípravkom ........... v rozsahu dohodnutom v bode 2.2.

Zásah sa zaväzuje zhotoviteľ aplikovať formou pastovitej nástrahy do miest predpokladaného výskytu švábovitého hmyzu vo všetkých priestoroch objednávateľa.

Uskutočnenie dezinsekčných a deratizačných prác je povinný zhotoviteľ objednávateľovi oznámiť telefonicky, emailom, faxom alebo písomne najneskôr 3 pracovné dni pred ich realizáciou. V prípade nesúladu zvoleného termínu, je vecou dohody oboch zmluvných strán, zvoliť si termín vykonania prác.

Súčasťou vykonania zmluvne dohodnutých prác je aj protokol o vykonaní dezinsekčných a deratizačných prác, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V prípade aplikácie ekologicky čistého prípravku ......... a dodržania pravidelných zásahov, zaručuje zhotoviteľ 85 – 90 % účinnosť.

Poradensko – konzultačnú a kontrolnú činnosť sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať mimo termínov pravidelných zásahov a vždy na požiadanie objednávateľa.

Činnosť podľa bodu 5.5. sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať pre objednávateľa bezplatne.

Objednávateľ sa zaväzuje upozorniť zamestnancov na zákaz používania chemických prípravkov typu Actelic, Biolit, Pif-Paf a iných toxických prípravkov proti švábovitému hmyzu.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pracovníkom zhotoviteľa miestnosť na dočasné uskladnenie používaných prípravkov počas dezinsekčného a deratizačného zásahu.

Objednávateľ sa zaväzuje po vykonaní zmluvne dohodnutých prác a ním prevzatých prác zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v bode 4.2. tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

VI.

Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán, formou písomných dodatkov k zmluve, podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Zmluvu je možné ukončiť :

  • písomnou dohodou
  • písomnou výpoveďou.

Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená písomná výpoveď.

Ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neúčinnými alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu zmluvy. Dotyčné ustanovenia zmluvy sa nahradia platnými ustanoveniami v lehote 1 mesiaca.

Ostatné obchodné podmienky neupravené zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a platia pre obe zmluvné strany.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna a slobodná, zmluvu neuzatvárajú za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni, ich zmluvná vôľa nie je nijako obmedzená, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom .............

Táto zmluva je vypracovaná v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa ....

Za objednávateľa:               Za zhotoviteľa : 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1870
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: