TlačPoštaZväčšiZmenši

Dezinsekcia a deratizácia (vzor zmluvy)

1.3. 2011, 21:58 |  Monika Kiklicová

Z M L U V A

o vykonávaní dezinsekčných a deratizačných prác

uzatvorená podľa § 262 a nasl. Obchodného zákonníka medzi :

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
Zapísaná:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

( ďalej len „ objednávateľ " )

a

Zhotoviteľ :

Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
Zapísaná:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

( ďalej len „ zhotoviteľ " )

II.

Predmet zmluvy

Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z predmetu zmluvy.

Predmetom zmluvy je :

vykonávanie dezinsekčných a deratizačných prác objektu objednávateľa ......... proti švábovitému hmyzu a proti hlodavcom v rozsahu vyhlásenom nariadením Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, najmenej 2 krát ročne,

poradensko – konzultačná a kontrolná činnosť vykonávaná zhotoviteľom bezplatne.

III.

Doba trvania

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

IV.

Cena a platové podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť po ukončení a prevzatí dezinsekčných a deratizačných prác cenu dohodnutú zmluvnými stranami podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vypočítanú nasledovne :

  • ošetrená plocha spolu pri dezinsekčných prácach : ........ m2
  • ošetrená plocha spolu pri deratizačných prácach : ....... m2
  • cena za 1 m2 ošetrenej plochy pri dezinsekcii, vrátane materiálu a práce : 0,33 €
  • cena za 1 m2 ošetrenej plochy pri deratizácii, vrátane materiálu a práce : 0,33 €

K úhrade bude daná spolu suma ........,-€.

Cena dohodnutá v bode 4.2. tejto zmluvy je vrátane DPH.

Cena dohodnutá v bode 4.2. je pevná a nemenná po celú dobu trvania zmluvy.

Zhotoviteľ vystaví formálne a vecne správnu faktúru najneskôr v lehote 10 dní po vykonaní zmluvne dojednaných prác a ich prevzatia objednávateľom.

Formálne a vecne správne vystavená faktúra, spĺňajúca kritéria stanovené príslušným zákonom je splatná v lehote 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

V prípade, že faktúra nebude spĺňať náležitosti uvedené v bode 4.6., objednávateľ je oprávnený uvedenú faktúru vráti zhotoviteľovi do dátumu splatnosti zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s novým termínom splatnosti. V takomto prípade nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou pôvodnej faktúry.

Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru bankovým prevodom na účet zhotoviteľa. Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

V prípade omeškania s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dezinsekčné a deratizačné práce objektu objednávateľa..................., proti švábovitému hmyzu ekologicky čistým prípravkom ..... a proti hlodavcom prípravkom ........... v rozsahu dohodnutom v bode 2.2.

Zásah sa zaväzuje zhotoviteľ aplikovať formou pastovitej nástrahy do miest predpokladaného výskytu švábovitého hmyzu vo všetkých priestoroch objednávateľa.

Uskutočnenie dezinsekčných a deratizačných prác je povinný zhotoviteľ objednávateľovi oznámiť telefonicky, emailom, faxom alebo písomne najneskôr 3 pracovné dni pred ich realizáciou. V prípade nesúladu zvoleného termínu, je vecou dohody oboch zmluvných strán, zvoliť si termín vykonania prác.

Súčasťou vykonania zmluvne dohodnutých prác je aj protokol o vykonaní dezinsekčných a deratizačných prác, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V prípade aplikácie ekologicky čistého prípravku ......... a dodržania pravidelných zásahov, zaručuje zhotoviteľ 85 – 90 % účinnosť.

Poradensko – konzultačnú a kontrolnú činnosť sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať mimo termínov pravidelných zásahov a vždy na požiadanie objednávateľa.

Činnosť podľa bodu 5.5. sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať pre objednávateľa bezplatne.

Objednávateľ sa zaväzuje upozorniť zamestnancov na zákaz používania chemických prípravkov typu Actelic, Biolit, Pif-Paf a iných toxických prípravkov proti švábovitému hmyzu.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pracovníkom zhotoviteľa miestnosť na dočasné uskladnenie používaných prípravkov počas dezinsekčného a deratizačného zásahu.

Objednávateľ sa zaväzuje po vykonaní zmluvne dohodnutých prác a ním prevzatých prác zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v bode 4.2. tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

VI.

Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán, formou písomných dodatkov k zmluve, podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Zmluvu je možné ukončiť :

  • písomnou dohodou
  • písomnou výpoveďou.

Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená písomná výpoveď.

Ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neúčinnými alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu zmluvy. Dotyčné ustanovenia zmluvy sa nahradia platnými ustanoveniami v lehote 1 mesiaca.

Ostatné obchodné podmienky neupravené zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a platia pre obe zmluvné strany.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna a slobodná, zmluvu neuzatvárajú za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni, ich zmluvná vôľa nie je nijako obmedzená, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom .............

Táto zmluva je vypracovaná v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa ....

Za objednávateľa:               Za zhotoviteľa : 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2453
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyrubovanie súdnych poplatkov (§ 13 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch)

Nemožnosť vyrubenia súdnych poplatkov po uplynutí troch rokov od konca roka, v ktorom sa súdny poplatok stal splatný, zrejme smeruje k ochrane ...

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a naliehavý právny záujem (§ 137 CSP)

V niektorých prípadoch hmotné právo (osobitný predpis) pripúšťa žaloby o určenie právnej skutočnosti, ktorou je neplatnosť (prípadne ...

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a ...

Dobromyseľnosť držiteľa ako predpoklad vydržania; poctivý spôsob nadobudnutia veci

Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Právny obzor 6/2021

Právny obzor 6/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2021

Súkromné právo 5/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 8-9/2021

Justičná revue 8-9/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 5/2021

Zo súdnej praxe 5/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 10/2021

Bulletin slovenskej advokácie 10/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: